Уголовные, жилищные, земельные дела, споры о
наследстве, арбитраж
ЧУРКИНА
Людмила Михайловна
Представляет интересы иностранных и российских
граждан на английском и немецком языках Ведет дела: у мировых судей, в федеральных и
арбитражных судах, в Европейском суде по правам человека
Юридические консультации;
Подготовка документов, представление интересов в судах:
- гражданские, трудовые, административные дела (КАС РФ,КоАП РФ);
- обжалование действий и решений государственных органов и должностных лиц
- Арбитражный Суд, Конституционный Суд РФ, Европейский суд по правам человека, Комитет ООН по правам человека
Я расторгла договор бытового подряда
(остекление лоджии)с фирмой, нарушившей
сроки и выполнившей затем работы с
существенными недостатками. Но
поскольку остекление все равно надо
было делать, был заключен договор с
третьим лицом - другой фирмой, которая
и выполнила эти работы, цена была
немного выше, чем у первой фирмы. НО!
этот договор был уже заключен не мной,
а моим супругом.
Я подала в суд, нейстойку мне
присудили, а вот возместить убытки в
виде разницы в ценах между договорами
отказали. Надзор также не признал это
моими убытками.
В одной фирме мне сказали, что если я
расторгла договор, то исполнение работ
3-им лицом уже является просто новым
договором по моему желанию, а не
вследствии неисполнения обязательств
первой фирмой. И что надо было 3-е лицо
привлекать к работам в период ДЕЙСТВИЯ
договора с первой фирмой, тогда может
удалось бы взыскать разницу между
ценами, но и то под вопросом, т.к.
договор с 3-м лицом заключала не я, а
муж.
Но как можно заключать новый договор,
не расторгнув старого? Ведь
первоначальный исполнитель мог
заявить "я имел право сам все
переделать, а она лишила меня этого
права, выполнив работы другим лицом" ?
В результате всех судов я фактически в
убытках осталась по вине первого
исполнителя и ничего уже не изменить.
Чтобы знать на будущее, скажите,
пожалуйста, какие ошибки я допустила?
(прошу учесть, что заключить второй
договор я категорически не имела
возможности, поэтому пришлось на мужа
оформлять)
Спасибо.
Ответ юриста:
Полностью согласны с изложенной позицией, в соответствии с
которой поскольку Вы расторгли договор, "то исполнение
работ 3-им лицом уже является просто новым
договором по моему желанию, а не
вследствии неисполнения обязательств
первой фирмой. Надо было 3-е лицо
привлекать к работам в период ДЕЙСТВИЯ
договора с первой фирмой, тогда может
удалось бы взыскать разницу между
ценами, но и то под вопросом, т.к.
договор с 3-м лицом заключала не я, а
муж."
Вы напрасно считаете, что не имели возможности
заключить договор с новой фирмой в период действия
договора с первой фирмой, который не исполнялся.
Статья 28 Закона "О защите прав потребителей" специально
предусматривает:
Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы
(оказания услуги) - сроки начала и окончания выполнения
работы (оказания услуги) и промежуточные сроки выполнения
работы (оказания услуги) или во время выполнения работы
(оказания услуги) стало очевидным, что она не будет
выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:
назначить исполнителю новый срок;
поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам
за разумную цену или выполнить ее своими силами и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
те прав потребителей".